欢迎访问范文百科-您身边的写作助手!

延期申请书怎么写350字左右

androidx86.net 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。下面是小编为大家带来的有关延期申请书怎么写,希望大家喜欢。

延期申请书怎么写1

申请人:a,男,_岁,×族,_省_县人,_省_市_厂职工,现住_市_区_街_号。

请求事项:

关于_区人民法院(1999)民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案,现因申请人无法按期出庭,请求人民法院延期审理。

事实和理由:

申请人a诉b债务纠纷一案,_区人民法院定于_年_月_日_时开庭审理。申请人于_年_月_日在工作时被机器压伤,右腿骨折,现住院治疗,故无法按期参加开庭审理。延期开庭申请书。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据<中华人民共和国民事诉讼法>第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

此致

_市_区人民法院

申请人:a

_年_月_日

延期申请书怎么写2

__市人力资源和社会保障局:

我单位属股份制企业单位,主要从事建筑机械等等生产经营活动,因现在工程师岗位工作的__先生的就业证(编号:桂劳社外就字(20__) 100号)即将到期,而且目前我单位还无法在国内找到该工作岗位的合适人选,所以,决定继续聘用__先生,申请延期至___年___月___日。根据《外国人在中国就业管理规定》的要求,现将有关材料随文上报(附后),请给予办理外国人就业证延期手续。

附件:1.外国人就业延期原因的报告(原件1 份);

2.《外国人就业延期申请表》(原件1 式3份);

3.就业证(复印件1份),该证延期页用完的须提供外国人近期正面免冠半身相片1张,规格为2寸,用以制作新证;

4.有效护照及外国人居留证件(复印件1份);

5.用人单位与外国人签订的劳动合同(复印件1份);

6.中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的健康检查证明书(复印件1份);

7.工商营业执照(副本),批准证书,事业单位法人、社会团体或外企驻当地代表机构等用人单位提供登记证,其他类型的用人单位提供有关政府批文(复印件1份)。

单位名称(盖章)

_×年×月×日

延期申请书怎么写3

姓名:__

国籍:__

护照号码:__

出生日期:__

我公司保证申请人材料绝对真实,如有弄虚作假,愿意承担法律责任,并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定,严格落实管理责任,如该人在签证有效期内,从事与签证事由不符的活动,我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告,并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。

负责人签字:__

单位名称:__

_年_月_日

延期申请书怎么写4

四会市住房和城乡建设局:

我公司承建的四会市20__年度保障性住房利民楼建设项目于20__年8月30日正式开工,计划竣工时间为20__年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20__年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:

一、场地的“三通一平”的影响

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

二、场地地质问题

原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。

三、基坑支护项目增加的影响

该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20__年12月15日至20__年3月29日共计105天。

四、基坑出现管涌的影响

在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。

五、消防水池移位

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。

六、停水停电的影响

在20__年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。

七、台风及雨水季节的影响

因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20__年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20__年10月15日延迟到20__年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此敬!

施工单位

20__年7月5日

延期申请书怎么写5

申请人:河南某某有限公司,住所地郑州。

法定代表人:张某某,总经理。

请求事项

关于郑州高新技术产业开发区人民法院(__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。

事实与理由

被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则__年6月30号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

郑州高新技术产业开发区人民法院

申请人:河南某某有限公司

申请日期:__年6月10日


延期申请书怎么写350字左右相关文章:

★ 延期申请书300字左右范文大全

★ 延期申请书范文400字左右2020

★ 案件延期申请书怎么写模板

★ 入团申请书350字模板

★ 补贴申请书怎么写400字左右范文

★ 证明申请书怎么写100字左右范文

★ 增加人员申请书怎么写范例

★ 调解申请书怎么写格式500字

★ 离职申请书怎么写模板300字

★ 初中的入团申请书350字模板

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享