欢迎访问范文百科-您身边的写作助手!

沥青路面施工合同范本

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  在沥青路面施工过程中,要想保证公路建设满足现代化建设的需求,必须要有效控制和管理路面质量,对混合料和材料的相关问题加以重视,那么签订沥青路面施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的沥青路面施工合同范文,欢迎参考阅读。

  沥青路面施工合同范文1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲方将 沥青混凝土路面及透层油委托乙方施工作业,双方经现场踏看并友好磋商,达成如下协议,以便共同遵守:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程量:预计新铺筑路面积约 ㎡,最终以实际收方面积为准。

  四、本工程计量办法:

  1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青砼热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段,同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型;工程完工后,由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认。

  2、本工程沥青砼铺筑面积以(㎡)为单位作为结算依据。若有异议,应当在验收之时提出,验收之时未提出的,即视为认可。

  五、工程单价:

  路面工程铺筑下面层设计为AC—20型沥青混凝土,厚度为6㎝,单价 元/㎡,即 元/㎝/㎡; 上面层为AC-13型,设计厚度4㎝,单价为 元/㎡,即 元/㎝/㎡,合价为10㎝共 元/吨( 元/㎡〃10㎝)

  含透层油及沾层油、运输、摊铺、税金。

  六、付款方式:

  甲乙双方签订协议后,甲方预付 万元工程材料款,工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后,甲方在30日内支付清全部工程款的97%,剩余3%在壹年的质保期满后,10个工作日内甲方全部支付给乙方。

  七、竣工资料及后期回访:

  1、路面铺筑完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料和各项有关路面工程(沥青砼)试验检测资料,质量保证资料,自检资料,并装订成册。

  2、保修期内,已完成路面沥青砼铺筑地段,乙方每月巡查回访一次,发现有问题或出现病害,及时会同甲方商量,属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的,由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害,或人为因素,自然灾害造成的损害、破坏,则不属于乙方质量修复范围。

  八、工期:根据甲方路基基层完成情况通知乙方,乙方接到甲方通知后立即着手准备,5个工作日内进场,并根据气候及基层情况实施铺筑,确保工期。

  九、施工前的准备工作:

  1、根据乙方现场施工需求,乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人,安全执勤人员,管理人员及时到位,施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位,监理单位的关系,保证乙方顺利施工。

  2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题,及时通知甲方现场处理。

  十、工程质量及保修:

  1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求,路面工程质量等级合格。

  2、缺陷修复责任期为壹年。在缺陷修复责任期内,因乙方原因如沥青砼质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷,由乙方自行负责修复。因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符合要求、排水不畅等原因造成的路面损坏,不属于乙方保修范畴。

  3、缺陷修复责任期内,因不可抗力、自然灾害,或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷,不属于乙方的保修范畴。 十一、安全:乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责,施工期间,施工区域内严禁外来车辆和外来人员进入,甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关。

  十二、违约责任:

  1、甲方未按合同约定履行各项义务和不按时支付工程款,以及由于甲方的行为致使合同无法履行,甲方应承担违约责任,并按合同总价款的5%支付违约金。

  2、乙方未按合同约定铺筑隆昌县金鹅镇石油西路沥青混凝土,给甲方造成损失,应承担违约责任, 并按合同总价款的5%支付违约金。

  十三、免责条款:当事人一方因不可抗力或自然灾害等原因不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构的证明文件,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

  十四、合同的生效与终止:

  1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章或合同专用章后生效。

  2、该工程经双方验收合格,甲方支付完乙方全部工程款后,本合同即告终止。

  十五、纠纷解决方式:甲乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不成时,由泸州市仲裁委员会仲裁。

  十六、本合同一式肆份,双方各执贰份,均具有同等法律效力。

  十七、本合同未尽事宜,由双方签订补充协议,补充协议与合同条款具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  沥青路面施工合同范文2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,确保 沥青路面优质、圆满完成施工任务,甲乙双方本着平等互利的原则,共同协商,达成如下条款,以兹共同遵守。

  一、工程承包范围

  按甲方要求,总厚度 cm,稳定层上洒透层油其上洒封层碎石,由甲方负责。 cm厚度交粗式底层, cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。

  二、工程承包方式和计算方法:

  1、本工程按包工包机械设备的方式承包。

  2、本工程承包的综合单价(不含税金和保质金)为 元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。

  3、2,自此合同签订后,在施工中增减的工程量,均按上述的综合单价计算。本工程量暂定为 m2.

  4、工程量的计算:按实际摊铺沥青砼面积进行结算。

  三、施工要求:

  1、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。

  2、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。

  3、沥青及其它原材料必须符合设计要求。

  4、杜绝质量事故,甲方有权对质量进行抽检。

  四、施工工期:

  1、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。

  2、以下原因可顺延工期。

  A、影响工期的关键项目,因设计变更导致工程量增加,工期按比例顺延。

  B、人力不可抗拒事件的发生。

  五、付款方式:

  合同签订、设备进场付总工程造价的%; 底层施工开始付总工程造价的; 面层施工开始付总工程造价的 %;面层施工完毕,甲方组织验收,如合格付总工程造价的 %;

  六、双方责任:

  1、甲方责任

  A、提供干净的施工现场。水源、电源、现场提供水准点、坐标点、保持良好的施工环境。

  B、派一名现场负责人协调业主、监理及有关方面的关系。

  C、路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责,路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。

  D、负责组织设计技术交底。

  E、及时按合同约定办理工程结算和支付手续。

  F、负责该工程的竣工验收。

  G、因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。

  2、乙方责任

  A、严格按施工技术规范、设计文件施工。

  B、严格遵守执行工程现场管理规定。

  七、工程质量事项:

  A、如果因乙方引起的质量原因,甲方现场负责人指出,乙方应立即予以修复,并对乙方的施工质量缺陷,保修 个月。

  八、违约责任:

  A、工程不准倒手转包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方五条件退场,由此造成的损失,乙方自行负责。

  B、甲方必须确保乙方的工程资金,若由于资金情况影响乙方施工进度,乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。

  九、其它

  A、本合同未尽事宜双方另行协商,签订协议。

  B、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自双方签订盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  沥青路面施工合同范文3

  甲方(发包人):

  身份证号: 地址:

乙方(承包人):

  身份证号: 地址:

  《中华人民共依照和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律的规定,本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项,协商一致订立本合同。

  —、合同标的:乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工,甲方按照约定支付工程款。

  二、合同项下工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:沥青混合料

  三、工程造价:

  3.1工程款按实际工作内容及下列结算单价计算,但最终具体金额以实际工

  备注:

  (1)以上工程量均为估算数量,粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据:计量单位为吨的项目,有甲方派人进后场 监磅前场签票。

  (2)施工中,涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护,甲方提供完好路面给乙方喷油。

  (3)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层AC-13玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂),单价为430元/吨,约700吨,约长1.45公里。

  (4)确保质量情况下添加1%再生料

  3.2承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程,本合同中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用,同时包含施工准备,试验,修补缺陷,运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。

  四、甲方驻工地代表: 乙方驻工地代表:

  五、建设工期和竣工时间:

  六、付款支付方式

  6.1 工程预付款:合同生效后不迟于开工前,甲方预先付乙方工程价款总额的 50%人民币 万元

  6.2 甲方向乙方支付工程款(进度款)的方式与时间:机械进场预付工程款的50%,施工结束后七日内付足实际工程量的95%工程款,剩余5%计入质量保证金于沥青路面工程全部结束后,起第13月止如无发生因沥青路面质量原因的损坏的甲方如期返还乙方全部5%工程质量保证金

  (1)工程施工结束后,甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏銀行贷款的三倍计算给承包人。

  6.3税金按照下列第 条方式执行

  本工程结算单位为不含税价格,税金由甲方承担。

  七、质量标准与完工验收

  7.1 乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移),甲方提供经过验收合格的下承层,处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作,因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的沥青路面质量问题由甲方负责,并承担由此产生的维修费用。

  7.2 乙方必须按照双方合同的约定和甲方提供的工程设计标准、施工技术规范等相关要求进行供料施工,工程质量应达到工程设计要求,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,同时应配合甲方做好沥青路面的自检工作,提供相关的试验资料。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担缺陷修补,因甲方未能提供该工程的相关要求,乙方则按国家规范或行业标准进行施工,验收也按国家规范或行业标准执行

  7.3 本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工,沥青路面厚度由甲方控制,因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。

  7.4 乙方在完工结束后应做好清扫工作,本合同项下沥青路面摊铺视为结束,其路面维护工作也自动移交付给甲方。

  7.5 甲方向乙方购买沥青混合材料,明确沥青混合材料AC-13为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于5.0±0.3(按国家规范进行操作生产),AC-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于4.0±0.3(按国家规范进行操作生产),原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052—2000对沥青混合材料进行检测试验。

  7.6 乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产,如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权拒绝使用并要求立即改正,由此造成一切损失由乙方自行承担,如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方损失补偿金。

  7.7 乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料,如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。

  7.8 甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作,甲方负责清扫提供路面,乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产,如因乙方原材料不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起,乙方须按每天1000元标准向甲方支付赔偿金。

  7.9 工程设计变更:本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前3天书面通知乙方,待完工时应按甲方书面通知的内容为准,但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。

  8.0 工程决算:本工程完工后乙方应及时按规定向甲方交付各种结算相关的文件,甲方与乙方应及时根据实际施工数量进行工程款的决算。甲方在收到承包人完工决算之日起14天不予答复,视为认可完工决算文件的工程款项

  8.1 事故处理:凡在施工现场发生的一切安全事故,均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理,事故的责任由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

  8.2 争议解决方法:一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担,发包人与承包人在履行合同发生争议时,首先应当协商解决,协商解决不成,可向工程所在地的人民法院起诉。

  8.3合同解除:发包人与承包人协商一致,可以解除合同,但不影响双方在合同约定中的结算和解决争议的条款的效力

  8.4 合同生效与终止:本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效,尾款结清后自行失效。

  8.5若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时),如超过12小时不能正常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金,机械进场施工,如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。

  8.6、补充条款

  1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)

  2、本合同一式四份,甲方与乙方各保持二份,均有同等的法律效力

  8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写“空白”二字)

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  

看了沥青路面施工合同

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享