欢迎访问范文百科-您身边的写作助手!

安装工程标准合同

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  在安装工程中,机械设备的安装非常关键,机械设备的安装关系到整体安装工程是否达到预期要求,关系到安装工程是否能够取得预期效果。那么签订安装工程标准合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的安装工程标准合同范文,欢迎参考阅读。

  安装工程标准合同范文1

  发包方:( 简称甲方)

施工方: ( 简称乙方)

经甲、乙双方友好协商,正式签订以下电梯设备安装合同,确认以下条款:

  一、电梯型号及数量

  型号:由江苏蒙哥马利电梯有限公司制造的TKJ型小机房电梯壹台。

  二、安装调试费金额

  本安装合同总金额为人民币(大写):叁万叁仟元整(¥:33000元)。

  三、付款方式:

  1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内,将安装调试费的 支付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(¥:16500元),乙方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。

  2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内,甲方将安装调试费的 支付给乙方,计人民币(大写):壹万陆仟伍佰元整(¥:16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。

  四、电梯设备的安装施工及土建要求:

  1、甲方土建具备安装条件后,具体施工期应在合同签定后30天内由甲、乙双方确认土建及施工图纸并商定一个工程进度,以便相互配合如期完工。

  2、甲、乙双方应在本合同签订前,对电梯井道、机房工程设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求,以及合同执行过程中其他需要说明的技术条件,进一步确认,双方签字盖章后作为合同附件。如无说明则由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下,电梯安装过程中如出现非规范要求的任何差错由乙方负责。

  3、按照国务院2003年6月1日颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量,本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

  4、井道、机房土建施工甲方责任须达到以下条件:

  4.1、土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;

  4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确认图所列各项规定。

  4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,井道杂物清理干净。

  4.4、满足以上条件后,甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照《电梯工程质量验收规范》(GB50310-2002)中的“土建交接检验单”要求,以及电梯合同相关要求完成井道检查,合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方,属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成,属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间若具备乙方开工条件,可进行现场安装)。

  4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。

  5、如因甲方原因造成停工,竣工日期顺延。停电累计达到8小时,乙方提出申请,监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达到24小时以上,甲方按 安装合同金额/约定竣工工期×停工天数 给予乙方误工补贴。

  6、电梯安装调试完成后,乙方应及时向技术监督检验局申报验收,其费用有甲方承担,验收通过并取得电梯验收合格报告后方可使用。

  五、电梯设备安装施工中的责任及费用:

  1、甲方责任及承担的费用:

  1.1、按合同条款支付电梯采购安装项目的工程款款项。

  1.2、按合同要求及时收货,办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。

  1.3、在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:在安装地点应备好电梯保管场地,该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。

  1.4、在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:

  1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要求的临时动力电源,并送至机房内,并设置动力配电(箱)柜,在各厅门口设置符合电梯工作现场安全标准的安全护栏装置。

  1.4.2 给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。

  1.4.3、电梯调试之前,甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电源。

  1.4.4、安装施工时,负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供符合验收标准的爬梯。

  1.5、在乙方完工后,甲方的义务是:

  1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾工程。

  1.5.2、在乙方调试检验合格后,为乙方及时办理电梯竣工验收。

  1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后,负责电梯的保管及管理工作。

  1.6 、负责对乙方现场施工人员根据本单位安全、环境管理制度进行培训,并按制度相关规定对乙方施工工作中安全、环境情况进行现场管理。

  1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾工程导致电梯无法验收达到30天以上的,甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的工程款。

  2、乙方负责及承担的费用:

  2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。

  2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进行验收,并承担验收责任;

  2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;

  2.4、负责向当地质量技术监督局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

  2.5、在现场具备安装条件时,乙方需及时进行现场设备安装工作,配备专业人员组织并实施电梯现场安装,自备安装所需工具、机械和劳动保护用品;负责乙方安装工作人员的安全教育及现场管理,负责电梯安装现场的安全防护工作,做好现场安全、文明施工的全面管理工作。

  2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应符合施工现场文明工地施工的管理要求)。

  2.7、负责电梯的安装、调试工作 、 乙方有责任保护好合作单位的成品及半成品工程。

  2.8、乙方安装工作人员在安装施工中接受甲方安全环境教育培训,遵守甲方现场及文明生产规定,文明施工,违反甲方相关管理制度,承担按相应制度规定的处罚。

  2.9、电梯安装检验完成后,乙方应及时执行下一步交接工作。

  2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的工程活动中,积极配合甲方。

  2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进行现场培训,并按时移交随机资料及相关文件等。

  六、安装验收:

  1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收标准。电梯安装调试工作完成后,甲方应依据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装标准验收电梯。

  2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,甲方将积极配合乙方,所发生费用由乙方承担。

  3、电梯产品未经合法验收,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果,由甲方负责。

  4、电梯设备安装完毕,经当地检验检测部门验收合格取得验收报告,同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。

  七、负责保养责任:

  1、自当地检验检测部门验收合格之日起,乙方负责护保养。

  2、若非乙方安装、调试,则乙方不承担免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。

  八、合同变更、违约及其它:

  1、本合同文本不得涂改,如需修改应在合同附件中注明,如甲、乙双方协商达成一致修改意见,需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

  2、本合同文本所有附件,均与本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同一式两份,甲乙方双各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  安装工程标准合同范文2

  发包人(全称:简称甲方):

  承包人(全称:简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况:

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  第二条工程内容及承包

  (一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求,厚度和容重进行施工,保温层铺设(苯板铺设),分水器的安装,加热管的敷设与打压,不含细石混凝土的浇注。

  (二)其它:发包人指定 管业公司生产PEX管

  第三条合同工期:合同工期总日历数______天,开工日期以甲方书面通知书为准:_____________。

  第四条质量等级:按图纸与国家相关标准、规范执行。

  第五条合同价款:

  本地板采暖工程实行包工包料,造价按实铺面积 元/㎡计算,按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管,含工程税票。

  第六条施工准备

  一、发包人

  (1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

  (2)承包人进入施工现场前3天,发包人为承包人提供房间作为库房和工具房,并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

  (3)施工所需水、电由承包商自行解决,发包人与项目部协调。

  (4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

  (5)按照国家工程定额和使用需要,随着土建工程进度施工,即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工,闭水试验己验收,所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。

  二、承包人

  (1)在开工前将施工组织设计提交发包人,发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见,视为同意。

  (2)按本合同约定,组织施工人员、材料、设备进场。

  (3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

  (4)组织施工人员进行技术交底。

  第七条 工程期限:

  (一)开工前15天,发包人向承包人发出书面开工通知单。

  (二)如因以下原因造成工期延误,经监理方确认签字后,工期相应顺延。

  1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

  2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

  3.设计变更或工程量增加。

  4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

  5.不可抗力等因素。

  由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告,监理方在24小时内拒绝签字影响施工的,工期仍相应顺起,造成损失由发包方承担责任。

  第八条 工程质量与验收

  一、工程质量

  (一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准,质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

  (二)竣工验收前,承包人向发包人提供竣工验收技术资料,承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

  (三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人,发包人与承包人应签订中间验收交接单,发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后,土建后续分项工程尚未完成,因此地暖成品保护应由发包方负责,并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

  第九条 安全施工:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故,造成的损失由承包人承担。

  2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任和发生的费用。

  3、发包人、承包人对事故贡任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十条 工程价款支付与结算:

  1、本合同价款采用约定价格,双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后,任何一方不得擅自改变,如有工程量增减,只对增减部分工程量审计。

  2、支付方式:

  A、合同签订后________前,发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

  B、前,发包人付给承包人合同总价款的 %,金额为(大写)_________________元人民币。

  C、工程竣工后,经发包方和质量监督部门检验合格________ 前, 发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

  3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

  第十一条工程变更:

  1、 工程变更以设计变更图纸为准。

  2、 重大变更或增加工程造价时,双方另行协商,变更的工程价款确定并能支付,双方取得一致,签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时,承包人才予施工。

  3. 因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

  第十二条 违约责任、索赔和争议解决。

  一、 违约

  按合同法相关条款执行。

  二、 争议

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成, 向法院提起诉讼解决纠纷。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  安装工程标准合同范文3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程名称: 电源防感应雷工程 ;

  2.工程地点: ;

  3.工程范围和内容: 电源防感应雷设备安装,按GB50343要求规范施工。

  第二条 工程期限

  1.本工程合同总工期为 5 天(从开工之日算起)。具体进场安装日期,甲方提前 7 天通知乙方。

  2.如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

  第三条 工程合同总价与付款方式

  1.本工程合同总价为: 。

  2.付款方式: 。

  3.如发包方拖欠工程款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  4.如在施工中新增加防雷器的数量,则以工程决算为准,合同总价作相应调整。

  第四条 材料、设备供应

  1.对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、使用。

  2.乙方所提供的设备须符合国家标准,属于当地气象局检测认证的合格产品,如属不合格产品,由施工方承担全部责任。

  第五条 工程质量和检查验收

  1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工。

  2.工程竣工后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。

  3. 承包方确保本防感应雷工程能验收合格。因施工质量问题造成工程验收不合格的由乙方负责免费反工,直到工程验收合格为止。

  4.本工程施工项目的保证期为叁年,在保证期内发现工程质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

  第六条 争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第七条 附则

  其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款后自然失效。

  本合同正本 贰 份,其中发包方执 壹 份,承包方执 壹 份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

 

 看了安装工程标准合同

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享