爆破工程合同优秀模板

爆破工程合同5篇【精选】

双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说，就是你情我愿，然后我们把大家都同意的事情固定下来，说明白，说清楚，那么我们达成一致的这个事项就是协议，在法律上就叫合同。今天小编在这给大家整理了一些爆破工程合同，就让我们一起来看看吧！

爆破工程合同优秀模板（精选篇1）

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规和国家政策的有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则。现甲方委托乙方负责中海油海南洋浦天然气加工利用基地项目LNG码头及引桥打桩区域港池炸礁工程的施工，经双方充分协商，签订本合同，以供双方共同遵守执行。

第一条：工程概况

工程名称：中海油海南洋浦天然气加工利用基地项目LNG码头及引桥打桩区域港池炸礁工程目

工程地址：海南洋浦

第二条：承发包工程内容、施工条件、承包方式及承包单价

（一）、工程内容：

本工程设计图纸或甲方技术交底资料要求所包含的港池炸礁工程内容，清礁由甲方负责。

（二）施工条件:

乙方已完全熟悉合同范围的自然环境、工作条件、气候风浪影响、地质分布情况，原承担以上因素发生变化所产生的一切风险责任及经济责任。乙方按甲方施工程序要求先完成两根试桩位置的炸礁任务，甲方开始打试桩。如果出现试桩完后业主方终止炸礁施工，甲方支付乙方全部费用叁拾捌万元整（包括施工费及设备进退场费）。如果业主方同意继续施工，乙方将不计取进退场费，合同价款的计取及支付甲乙双方按本合同第二条第四款及第三条相关约定执行。

（三）、承包方式：

包工、包施工船机设备及大小施工机具。甲方负责提供爆破火工材料（炸药和雷管）。

（四）、合同价款：

如果出现试桩炸礁完工后业主方终止炸礁施工：

甲方支付乙方全部费用叁拾捌万元整（包括施工费及设备进退场费）。

如果乙方试桩爆破完成后，业主方确认继续炸礁：

乙方试桩工程款全部费用将按贰拾捌万元整计取（扣除设备进退场费）。其他工程量计费按以下条款执行

本合同价款为综合单价包干，固定单价138元/m3（不含税价，甲方负责完税，不分礁石类别），合同施工单价不以任何原因而调价。施工最终结算工程量=甲乙双方施工前共同测量的原泥面标高和设计底标高通过计算确认量为：m3，超深超宽工程量不计。如有设计变更双方签字确认增减工程量。甲方表层土清理完成后，甲乙双方同时测量确定施工工程量后方可开工。如果没有设计变更，最终结算工程量不以任何原因改变。

第三条：付款方式

本工程没有工程预付款。

如果乙方试桩爆破完成后，甲方在5天内付乙方工程款20万元，剩余款甲方在业主方确认终止炸礁施工一个月内付清。

如果乙方试桩爆破完成后，业主方确认继续炸礁：

第一次付款里程碑：乙方工程款将按月进度完成产值的70%支付月进度款。

第二次付款里程碑：监理、业主验收合格后，三个月内甲方付清乙方剩余工程款30%。

第四条：合同工期

合同施工总工期：暂定天（有效作业日）。如因甲方原因及恶劣天气影响，工期顺延。施工工期2011年 月 日至2011年 月 日。

乙方在接到甲方开工通知后3天内，乙方的施工设备及施工人员必须进场准备施工。

施工总工期从乙方接到甲方开工通知日后第5天记起。

因甲方原因延误工期，甲方会根据实际情况和乙方签定工期顺延证明。

因乙方原因延误工期，乙方要承担工期延误费，工期延误费按本合同第八条中的违约条款规定执行。

第五条 工程质量及验收

1、质量等级:合格。

2、工程质量标准必须符合设计要求及《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《疏浚工程技术规范》（JTJ319-99）、《水运工程爆破技术规范》（JTS204-2008）和有关规范的规定。

3、质量管理机构：乙方必须自行设置和完善质量管理机构，并服从甲方现场质量管理机构的管理，执行甲方的质量管理规定。

4.质量监督:隐蔽工程隐蔽前乙方必须通知甲方的现场代表会同业主工程师、监理工程师检查合格后，方能进行下道工序的施工。

5.如因乙方原因导致施工质量达不到质量要求或合同规定的标准，乙方要无条件进行返工并承担由此造成的一切损失责任。

6、乙方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量和安全，按期完工。

7、钻爆后应便于清礁船清礁，爆破完后礁石呈松散状，块石平均大小不得大于0.3米，个别大块石最长边不大于0.5 米。

第六条 双方责任

甲方责任

1、提供设计图纸或有关技术资料１份供乙方使用。

2、协助乙方办理船舶施工许可证。

3、指派现场管理代表负责协调乙方施工中同业主、监理、海事、公安等各方面的关系。

4、按约定向乙方拨付工程款。

5、负责协助爆破时的水陆安全警戒及通知相关单位。

6、负责提供爆破火工材料（炸药和雷管）。

乙方责任

1、按甲方要求时间提交本合同工程所需相关作业人员及作业船机设备的有效证件，提交本工程施工方案。

2、自行组织足够的人力、材料、船机设备，按甲方要求的开工时间进场施工。

3、现场委派作为本工程的现场总指挥，负责施工期间的施工质量、安全等问题，当现场总指挥不在时，乙方应另委派全权代表现场总指挥，负责处理现场的一切事务。（如两人同时离开现场，应征得甲方同意，并委派壹名能承担乙方责任的现场负责人）。

4、施工过程中需更换船机设备时，需经得甲方的同意。因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

5、服从甲方现场的质量、进度、HSE等管理机构的管理，严格执行国家规定的《爆破安全规程》，以及业主、甲方项目部的安全管理制度，并自觉遵守各级地方政府的有关劳动管理规定，自行办理一切有关手续。

6、乙方要派足够的爆破员及安全员到现场施工，要严格按照有关规定做好炸药、雷管的贮存、发放使用的管理，杜绝炸药、雷管的流失。乙方在爆破施工中，要对各班组进行技术交底，进行岗前培训，落实好岗位责任制。乙方在爆破施工中，要在爆破作业前，检查安全警戒人员是否到岗，爆破后要做好每次爆破记录。

7、及时提供和协助甲方做好各种报表、资料的报送工作，及时做好炸礁施工过程中的施工记录工作。

8、自行解决工程施工所必须的临时设施并负责其费用。

9、负责办理乙方机械及人员的各类保险，甲方安全部门检查备档。因人力不可抗拒因素（如台风、地震、战争等）或乙方自身原因造成的机械及人员的安全事故，由乙方负责并承担全部责任。

10、乙方在本合同工程施工过程中，因乙方原因造成自身、甲方或第三方的人身或财产损害（损失）的，由乙方承担全部责任。

11、按甲方HSE管理规定统一服装、安全帽、配置安全警示牌、宣传标识牌、使用统一形象标志。

12、本合同工程施工的过程中必须遵守地方政府有关环境保护以及文明施工等方面的规定。若乙方在执行合同过程中因乙方的原因导致甲方被业主（监理）或地方政府罚款时，则由乙方负责该部分罚款金额。

13、负责本合同工程竣工后场地清理(包括乙方范围的建筑垃圾及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)。

14、乙方炸礁船只设备在甲方清礁完成测量验收合格后方可退场。

15、乙方愿意接受甲方委任单位海南洋浦国盛爆破有限公司的监管，并相互配合好完成此项炸礁工程任务。

第七条：安全管理要求

乙方在施工过程中应遵守有关安全操作规程，应做好安全保护措施，并于本合同生效后（工程开工前）同甲方HSE部门签署安全责任合同。

乙方承诺愿意承担本施工合同范围内的全部安全事故责任。

甲方向乙方提供每天当地气象信息，遇突变事故双方协助处理。

第八条：违约条款

1、乙方必须按本合同第四条要求组织设备人员进场施工，因乙方原因造成开工延误，每延误1天，甲方将扣除工程总结算造价的1%作为违约金。

2、乙方必须严格按合同工期要求施工，因乙方原因造成总合同工期延误，每延误1天，甲方将扣除工程总结算造价的1%作为违约金。

3、在施工过程中，如乙方出现明显的无法按期完工的情况，甲方有权要求终止合同。

4、乙方因严重违反安全操作规程，甲方有权要求立即停工整改，如乙方不及时整改，甲方有权单方面终止合同。对所带来的工期及费用损失由乙方负责。

5、乙方承担施工过程中的一切违章施工处罚，且乙方违章操作对甲方声誉造成影响甲方也要进行处罚，罚金由甲方酌情而定，并将永久性抵作工程款。

6、如乙方在未征得甲方同意的情况下，擅自调离船只设备离场，造成对甲方的损失由乙方全部承担。

7、如因甲方原因造成乙方停工,甲方要补偿乙方窝工费,每天1万元。

8、在乙方爆破完成后,甲方要及时清礁,否则乙方有权调离设备。

9、甲方要按合同约定给乙方支付工程款或进度款,因甲方原因拖延乙方工程款或进度款的,乙方有权追加滞纳金,滞纳金按应付款每天1%累计。

第九条：其他事项及补充条款

1、甲乙双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可由当地人民法院裁决。

2、本合同由双方法人或委托代表签字、盖章后生效。工程款结清后自行失效。

3、本合同一式四份，甲、乙方双方各执贰份。

甲 方： 乙方：

法定代表： 法定代表：

或授权代表： 或授权代表：

开户行： 开户名：

开户行： 开户行：

帐 号： 帐 号：

日 期： 日 期：

爆破工程合同优秀模板（精选篇2）

甲方：________________

乙方：________________

甲方将_____________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：_________________

一、工程地点：__________________

二、工程量：_______________

三、工程造价：__________________

四、付款方式：_________________乙方设备进场开始_____________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任

(一)甲方责任：_________________

1.负责___________________，以方便乙方_____________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：_________________

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

_____________年_______________月_______________日_____________年_______________月_______________日

爆破工程合同优秀模板（精选篇3）

甲方：

乙方：

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款：

钻孔：包干价32元/m。

工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担;

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

爆破工程合同优秀模板（精选篇4）

__方：

乙方：

经过双方充分协商，达成本协议如下：

一、产品名称：花岗岩毛角石

1、工程地点：盖州双台镇松树沟村

2、规格要求：10公斤-100公斤，每立方比重1.7吨。

3、每立方价格：税后款13.00元（爆破、装车、破碎、清毛）。

4、结算方式：以乙方装车数量为准，港里收料小票核对后为准，每天现金结算。

二、__方责任：

1、负责矿区一切税费和一切手续，负责一切外联事务。

2、负责提供乙方爆破用火工材料（按国家__为准），生产用油及生活费、租房、运机器费用和勾机拖板费用等（费用乙方负责）。结帐时__方扣回（拖板费4000元__方不准扣回，其余__方结算时扣回）。

3、并给乙方捌仟元（8,000.00）进厂费，此费乙方机械人工进场后付给，如果__方造成停产用此款做乙方回去费用，此款由中介人管理，正常生产时退回（一个月退回）。

4、__方每月保__给乙方爆破石料运走每月50000立方左右，如果__方因山场、港里、车辆等造成停产由__方赔偿给乙方当天产量的金额和全部费用。

5、进厂时拖板费来时__方负责拖板费4,000.00元，运机械费1,000.00元，拖板费4,000.00元结账时不准扣回，运机械费1,000.00元结账时扣回，回去运机械费由乙方负责。

6、乙方在生产过程中，如爆破物品增高，__方必须无条件给乙方调整爆破价格。

乙方责任：

1、乙方听从__方指挥正常施工，对施工进行思想教育和安全教育，如出现安全问题，乙方负责全面责任（除人为事故以外）。

2、施工人员持__上岗，乙方必须给人员保险。

3、乙方月生产石料50000立方左右，如完不成并赔偿__方的一切损失，如__方给造成山场积压石料运不走，由__方负责。

4、乙方负责__方的爆破、安全员__（两个人月__4000元）。

三、合同期限：

以港里不收料为准，此山总方量鉴清楚，下年合同在同等条件下，乙方优先签定。

四、其它部分：

1、出现问题，双方协商解决，如解决不了，通过法律机关解决。

2、此合同一式四份，签字后生效。合同未尽事宜，签订补充合同条款与本合同具有同等法律效力。

__方签字：乙方签字：

年月日

爆破工程合同优秀模板（精选篇5）

甲方：____________

乙方：____________

甲方承建工程________标段，乙方负责_作业，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、合同内容：_____________ 。

二、施工总工期：________年________月________日至________年________月________日，甲方遇特殊情况工期延伸。

三、合同价款及支付方式本合同采用综合单价，包工包料包安全。

石方开炸每立方米(天然密实方)，单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。

甲方每月支付乙方生活费及燃油问题(从工程款中扣除)。

剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。

四、工程量确认设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。

五、甲方义务

1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。

2、负责工程开工前的外部协调工作。

3、按期支付工程款项。

六、乙方义务

1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。

乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。

2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。

不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。

3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。

4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。

5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。

6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。

7、全方位加强对爆破器材领用、清退的.监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。

8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。

七、特殊约定

1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理(以甲方文件为依据)，甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。

2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。

八、合同纠纷解决

1、双方协商解决。

2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。

甲方：____________乙方：____________

代表人：____________代表人：____________

_____年___月____日_____年___月____日